Суды освободили подрядчика от неустойки на время повторной госэкспертизы проекта

Арбитражные суды трех инстанций и Верховный Суд частично отказали заказчику во взыскании санкций по контракту на строительство в музее-заповеднике «Кижи». Период прохождения повторной экспертизы исключен из просрочки. Заказчик потребовал от подрядчика уплаты неустойки и штрафов за срыв сроков выполнения работ. По версии заказчика, просрочка наступила по вине подрядчика, который сам инициировал замену оборудования и корректировку проектной документации. Однако подрядчик представил альтернативную позицию: в спорный период строительные работы объективно не могли вестись, так как документация...