Индивидуального предпринимателя обязали вернуть заказчику оплату за невыполненную часть проекта дизайна интерьеров

Истец и индивидуальный предприниматель заключили договор на изготовление дизайн-проекта интерьера комнат жилого дома общей площадью 463,5 м². Сославшись на нарушение сроков выполнения заказа на 2,5 месяца, истец направил ответчику претензию, однако она осталась без удовлетворения.

Заказчик обратился в суд с иском, в котором просил расторгнуть договор на оказание услуг, взыскать с индивидуального предпринимателя уплаченные по договору денежные средства, неустойку и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в его пользу.

Установив факт нарушения сроков исполнения условий договора, наличие существенных недостатков выполненного дизайн-проекта, суд первой инстанции постановил расторгнуть договор, взыскать с ответчика денежные средства в размере 1 675 000 руб., выплаченные истцом по договору, а также штраф в размере 837 500 руб. за неудовлетворение претензий потребителя добровольно. Кроме того, суд отказал во взыскании предусмотренной договором неустойки в связи с тем, что в период ее начисления действовал мораторий.

Ответчик оспорил данное решение, утверждая, что обязательства по договору исполнены в установленный договором срок с учетом его продления и не имеют недостатков.

Белгородский областной суд в рамках рассмотрения гражданского дела подтвердил отсутствие недостатков в представленном дизайн-проекте и установил факт его использования заказчиком при проведении ремонтных работ в жилом помещении. Таким образом, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о выполнении работ ответчиком в основном объеме, за исключением визуализации зоны для барбекю.

Учитывая указанные обстоятельства дела, Белгородский областной суд изменил ранее принятое решение, постановив взыскать с индивидуального предпринимателя денежную сумму в размере стоимости единственного невыполненного элемента проекта равную 3 000 руб. и снизил штраф до 1 500 руб. 

Апелляционное определение № 33-21/2026