Арбитражный суд Брянской области рассмотрел дело по иску ООО «Дорстрой 32» к МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска об изменении условий муниципального контракта.
Суд установил, что в августе прошлого года между ООО «Дорстрой 32» (подрядчик) и МКУ «УЖКХ» г. Брянска (заказчик) заключен муниципальный контракт на выполнение работ по объекту «Строительство улично-¬дорожной сети в микрорайоне по ул. Флотской в Бежицком районе города Брянска (2 этап)». Срок исполнения контракта: с даты заключения контракта до 8 марта 2025 года.
Истец неоднократно информировал ответчика о невозможности своевременного выполнения работ по причине отсутствия комплекта рабочей документации и просил продлить срок выполнения работ по муниципальному контракту. Отказ ответчика в продлении срока контракта стал основанием для обращения подрядчика в арбитражный суд.
Рассмотрев дело, суд пришел к выводу об удовлетворении заявленных требований.
В решении суд указал, что материалами дела подтверждается и ответчиком не оспаривается, что в установленный контрактом срок работы не могут быть выполнены подрядчиком по причине отсутствия у общества до настоящего времени рабочей документации.
Факт отсутствия рабочей документации и не передача ее подрядчику установлены также Прокуратурой Бежицкого района
г. Брянска в ходе осуществления надзорной деятельности. В отношении ответчика вынесено представление об устранении указанных нарушений, которые в полном объеме не устранены до настоящего времени.
При таких обстоятельствах выполнение работ не может быть завершено в срок, установленный муниципальным контрактом.
Суд отметил, что расторжение контракта противоречит общественным интересам и повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных условиях, поскольку в условиях активной застройки нового микрорайона в Бежицком районе города Брянска объект является социально значимым.
По мнению суда, невозможность выполнения работ в срок, установленный контрактом, вызвана объективными обстоятельствами, на которые истец при максимальной степени заботливости и осмотрительности не мог повлиять.
Исходя из вышеизложенного, суд удовлетворил исковые требования ООО «Дорстрой 32» и внес в муниципальный контракт изменения в предложенной истцом редакции: «Срок выполнения работ: с даты заключения контракта до 25.12.2025».
На момент опубликования пресс-релиза решение суда не вступило в законную силу.
Пресс-служба Арбитражного суда Брянской области
Иллюстрация: UTOPY